Договор строительного субподряда

Договор строительного субподряда

Гр. ________ ________ ________, именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», а также

Гр. ________ ________ ________, именуемый(ая) в дальнейшем «Субподрядчик»,

а вместе именуемые «Стороны» заключили «Договор строительного субподряда» о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить следующие строительные работы:

(далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять результат этих Работ и оплатить его.

1.2.Объект для выполнения Работ:

-наименование: [________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________];

-адрес: [________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________];

1.3.Срок выполнения Работ: с [____________________]г. по [____________________]г.

1.4.Материалы для производства Работ предоставляет [______].

1.5.Гарантийный срок на Работы: [____(________________________) ] месяц(ев).

1.6.Конкретные виды и объемы выполняемых работ могут определяться проектной, технической либо локально-сметной документацией к настоящему Договору.

1.7.Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.Субподрядчик обязуется:

2.1.1.Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего договора в сроки указанные в п.1.3. настоящего Договора.

2.1.2.Обеспечить надлежащее качество Работ, соответствующее действующим стандартам, нормам и требованиям законодательства РФ.

2.1.3.Самостоятельно определять способы выполнения Работ, если иное не предусмотрено локально-сметной, технической либо проектной документацией.

2.1.4.Незамедлительно сообщать Подрядчику об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ, в том числе при необходимости отступления от проектной, технической либо локально сметной документации.

2.1.5.Передать результат выполненных Работ по акту выполненных работ, а также имеющуюся техническую и исполнительную документацию.

2.1.6.Устранить недостатки в течение гарантийного срока, если такой срок предусмотрен настоящим Договором.

2.2.Субподрядчик вправе:

2.2.1.Требовать оплаты Работ на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

2.2.2.Привлекать для выполнения Работ субсубподрядчиков.

2.2.3.Приостановить выполнение Работ в случае неисполнения Подрядчиком обязанности по внесению предварительной оплаты, если такая оплата предусмотрена настоящим Договором.

2.2.4.Удерживать результат выполненных работ, а также переданное Подрядчиком имущество в случае несвоевременной оплаты Работ до момента поступлений такой оплаты.

2.3.Подрядчик обязуется:

2.3.1.Предоставить Субподрядчику необходимую информацию и документацию, в том числе разрешительную, а также доступ на Объект не позднее дня начала Работ, указанного в п.1.3.настоящего Договора.

2.3.2.Обеспечить сохранность имущества Субподрядчика, оставленного на территории Заказчика/Подрядчика на период выполнения Работ.

2.3.3.Принять результат выполненных Работ по акту выполненных работ.

2.3.4.Сообщить о всех выявленных недостатках в момент приёмки результата выполненных Работ.

2.3.5.Оплатить Работы в размере, сроки и на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

2.3.6.Иметь необходимую разрешительную документацию либо права пользования указанным Объектом для производства Работ.

2.4.Подрядчик вправе:

2.4.1.Контролировать ход выполнения Работ не вмешиваясь в деятельность Субподрядчика.

2.4.2.Требовать выполнения Работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором и с надлежащим качеством.

2.4.3.Отказаться от Договора при условии оплаты Субподрядчику части цены, согласованной в настоящем Договоре, пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения Субподрядчиком о таком отказе.

3.Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1.Стоимость Работ составляет: [______________(____________________________________________________________________________________) ] руб., [____].

3.2.Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1.Подрядчик вносит предварительную оплату в размере [______(____________________________________) ] % от стоимости настоящего Договора в момент заключения Договора.

3.2.2.Окончательная оплата оставшейся суммы по Договору осуществляется в течение [______(____________________________________) ] дней с даты [____].

3.3.Оплата Работ осуществляется путём перечисления Подрядчиком денежных средств на банковский счет Субподрядчика либо путем передачи наличных денежных средств Субподрядчику.

4.Ответственность Сторон

4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Субподрядчик не несёт ответственности за несвоевременность предоставления Заказчиком/Подрядчиком информации, документов, доступа к Объекту, а также материалов для производства Работ, если в п.1.4 настоящего Договор на данное лицо возложена такая обязанность.

4.3.Субподрядчик не отвечает за качество предоставленных ему материалов со стороны Подрядчика либо Заказчика.

4.4.Риск случайного повреждения инженерных коммуникаций либо иного имущества, не указанного в документации, несёт Подрядчик.

4.5.За просрочку оплаты Работ Подрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 1 (одного) % от стоимости неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

4.6.За нарушение срока передачи результата выполненных Работ Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1 (одного) % от стоимости Работ за каждый календарный день просрочки.

5.Конфиденциальность

5.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, содержащейся в Договоре, заказах, приложениях, актах, дополнительных соглашениях, технической, проектной либо локально-сметной документации.

5.2.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе выполнения Работ.

5.3.Подрядчик обязан не разглашать сведения, ставшие ему известные при выполнении Работ, о применяемых Субподрядчиком решениях и технологиях.

5.4.Обязательства по конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию.

6.Приемка результата выполненных Работ

6.1.Подрядчик принимает результат выполненных Работ у Субподрядчика, о чём между Сторонами составляет Акт выполненных работ.

6.2.Передача результата выполненных Работ осуществляется Субподрядчиком не позднее срока, установленного в п.1.3.настоящего Договора. Субподрядчик предварительно извещает Подрядчика о дате приемки выполненных работ не позднее, чем за один рабочий день.

6.3.Приемка результата выполненных Работ осуществляется по месту нахождения Объекта.

6.4.Одновременно с результатом выполненных Работ Субподрядчик передаёт Подрядчику информацию о правилах эксплуатации результата выполненных работ.

6.5.При неявке Подрядчика на приёмку результата выполненных Работ Субподрядчиком составляется односторонний Акт выполненных работ, который направляется в течение 5 рабочих дней Подрядчику, а Подрядчик лишается права ссылаться на явные недостатки выполненных Работ.

7.Форс-мажор

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой за невыполнение обязательств, наступивших вследствие действий непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2.Документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы, в случае распространения ее на территорию, где осуществляется деятельность сторон настоящего Договора.

7.3.В случае невозможности стороной настоящего Договора исполнять надлежащим образом обязательства вследствие действия непреодолимой силы, данная сторона обязана незамедлительно известить об этом другую сторону, с указанием причин, вследствие которых исполнение является невозможным.

8.Разрешение споров

8.1.Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

8.2.В случае, если Стороны не придут к соглашению в ходе переговоров, споры между ними подлежат разрешению в суде по месту нахождения истца.

9.Заключительные положения

9.1.Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

9.2.Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям настоящего Договора и исполнившая свои обязанности по настоящему Договору полностью или частично, а также иным образом выразившая намерение на заключение настоящего Договора, считается заключившей настоящий Договор на указанных в нем условиях.

9.3.Договор и прилагаемые к нему документы (в частности, заявки, прайс-листы, сметы, проекты, претензии, акты, приложения, отчеты, переписка, иные документы, извещения, заявления или уведомления, имеющие отношение к существу предмета настоящего Договора), направленные одной из сторон для другой стороны посредством электронной почты либо мессенджеров, обладают полной юридической силой до обмена оригиналами.

9.4.Все приложения и дополнения к настоящему договору, подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

9.5.Настоящий договор может быть досрочно расторгнут сторонами по письменному соглашению.

Реквизиты и подписи сторон: